Д О Г О В О Р  №  ___

на абонентское обслуживание

 

         на главную                                                                                                                   ___________ 2008 г.

 

ООО "Агат", именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице генерального директора Евсеева Д.Ю., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, уполномоченные соответствующим образом, заключили настоящий Договор о нижеследующем:


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по абонентскому обслуживанию следующего оборудования котельной: _____________________________________________________________

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1.Заказчик обязуется:

2.1.1. Перед началом работ произвести предоплату в размере 100 % от суммы соглашения о договорной стоимости работ (обязательное приложение № 1).

2.1.2. Предоставить Подрядчику информацию об объекте с указанием полного адреса, по которому будут производиться работы, предусмотренные настоящим Договором и  номера контактных телефонов представителей  Заказчика, а также спецификацию смонтированного оборудования. Предоставить Подрядчику возможность осуществить предварительный осмотр объекта перед заключением Договора.   Предварительное обследование объекта проводится, как при работающем  оборудовании    (при наличии акта пуско-наладочных работ другой фирмы), так и перед проведением пуска Подрядчиком.  При заключении Договора об обслуживании газоиспользующего оборудования  представить следующие необходимые для выполнения работ документы:

- наряд-акт на пуск газа;

- первичный акт технического состояния дымоходов и вентканалов;

- акт пуско-наладочных работ газового оборудования;

- исполнительную нормативно-техническую документацию;

2.1.3. Обеспечить беспрепятственный доступ к оборудованию, наличие электроэнергии и топлива на объекте, а также присутствие  своего представителя на объекте Заказчика во время, назначенное для производства работ, предусмотренных настоящим Договором.

2.1.4. В случае невыполнения п.2.1.3. Заказчик оплачивает понесенные расходы Подрядчику из расценок, указанных в обязательном приложении № 1.

2.2. Подрядчик обязуется:

2.2.1. Предъявить лицензии на заявленные виды работ (при выполнении работ на газоиспользующем оборудовании).

2.2.2. Своевременно и качественно выполнить работы, оговоренные в данном Договоре, при соблюдении Заказчиком п.п.2.1.

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

3.1. В объем абонентского обслуживания входят: внешний осмотр смонтированного оборудования, проверка резьбовых соединений на наличие утечек газа, воды и теплоносителя, протяжка электромонтажных соединений, проверка настройки автоматики и работы по паспорту технического обслуживания согласно требованиям завода изготовителя. При обслуживании котельных производится  прочистка внутренних полостей котла от сажи, проверка тяги в дымоходе, диагностика топливоподающей системы. Замена деталей (по состоянию или регламентно) производится за отдельную плату.  Отдельно оплачиваются расходные материалы.

3.2. Периодичность планового абонентского обслуживания устанавливается в соответствии с Приложением №1 и с учетом требований Правил Безопасности в Газовом Хозяйстве.

 

4. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке с перерасчетом неизрасходованных сумм (начисляемых по количеству несделанных выездов на обслуживание, исходя из расценок обязательного приложения № 1) при невыполнении договорных обязательств Подрядчиком, указанных в п.п. 2.2.1., 3.1.

4.2. Подрядчик не принимает претензий по качеству произведенных работ в случае невыполнения Заказчиком письменных рекомендаций Подрядчика. При невыполнении Заказчиком рекомендаций, связанных с соблюдением норм безопасности,  Договор расторгается с уведомлением газовых служб.

4.3. По истечении срока действия Договора он может быть продлен по договоренности сторон. При наличии невыполненных выездов не по вине Подрядчика, оставшаяся сумма учитывается при перезаключении Договора в течение 30 дней. По истечении этого срока оставшаяся сумма возврату и перерасчету не подлежит.

4.4. Стороны не несут ответственности за невыполнение условий Договора по причине непредвиденных обстоятельств (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, распоряжения правительства и т.п.). В этом случае срок договора продлевается по договоренности сторон.

 

                             5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, стороны должны стремиться разрешать с помощью переговоров.

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде по местонахождению Подрядчика, в установленном законодательством  РФ порядке.

 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Запчасти для оборудования, приобретенного не у Подрядчика, поставляются Заказчиком.

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Договор действителен при наличии акта пуско-наладочных работ в форме, согласованной с Подрядчиком. Срок действия настоящего Договора устанавливается (при наличии акта пуско-наладочных работ)  с  ____________2008 г. по   ____________2008 г.

 

8. РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН

Заказчик :

Подрядчик:

ООО  " АГАТ ",

Адрес :

142715, М.О. Ленинский р-н., Коробово-1, Малиновая 20 стр.1

тел. раб :  

Тел/факс: (095) 940-93-96 (многоканальный)

тел дом :  

ИНН 5009001255, КПП 500901001

тел моб:   

Р/с 40702810900040000350

 

к/с  30101810900000000537

 

ФЗАО « Газэнергопромбанк » в г. Видное                 БИК 044695537           

 

 

          ЗАКАЗЧИК                                                          ПОДРЯДЧИК

 

 

М.П._________________________                   М.П._________________________

/ подпись /                                                             / подпись /

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик:

Обязательное приложение №  1

Подрядчик:  ООО "Агат"

к Договору от_________2008 г.

Адрес:

(без Договора недействительно)

 

 

 

Соглашение

о договорной стоимости работ по абонентскому обслуживанию оборудования

 

СТОИМОСТЬ РАБОТ и порядок расчетов

 

1. Стоимость абонентского обслуживания определяется из расчета:

 

Тип договора - ______________. Стоимость работ по обслуживанию - 0 руб.

Количество выездов по договору - 0 раз в год.

Транспортные расходы -  0 руб. на весь срок действия договора.

Сумма договора - 0 ( ) руб.

 

2. Внеплановый (аварийный) выезд специалиста на объект оплачивается (по согласованию с Заказчиком) отдельно из расчета  3 200 руб. (плюс транспортные расходы) по дополнительному счету. Прибытие специалиста на объект гарантируется после утверждения заявки диспетчером и при отсутствии задолженностей Заказчика перед Подрядчиком.

 

3.  Стоимость материалов не включена в стоимость работ и оплачивается Заказчиком отдельно.

 

4. Работы, не предусмотренные настоящим Договором, оформляются отдельным актом с перерасчетом стоимости работ.

 

5. Стоимость проезда на участок Заказчика включает в себя время, затраченное представителем Подрядчика на дорогу, и затраты на автотранспорт. Транспортные расходы на абонентское обслуживание неизменны на весь срок действия договора. Транспортные расходы на аварийные выезды и другие виды работ могут меняться в зависимости от ситуации. Об изменении расценок на транспорт Подрядчик извещает Заказчика перед выполнением работ.

 

Все расценки указаны без НДС (п.2 ст.346.11 гл. 26.2 НК РФ)

 

 

 

 

       ЗАКАЗЧИК                                                                   ПОДРЯДЧИК

 

 

 

 

 

 

М.П._________________________                                М.П._________________________

/ подпись /                                                                           / подпись /